小花文档网合同范文合同范本内容页

2023年工程协议书与合同 两人合伙做工程协议书(十四篇)

2023-08-07合同范本下载文档

在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!

工程协议书合同 两人合伙做工程协议书篇一

承包人:(以下简称乙方)

工程名称: (与已签订的合同一致)

工程内容: (与已签订的合同一致,包括面积、结构、层数等) 工程造价(元): (大写) (小写) 已签订的《建设工程施工合同》备案编号:

(一)经发、承包双方协商一致,双方签署以下补充协议: 原因: (根据实际情况,发、承包人能够解释清楚的原因填写)

(二)《建设工程施工合同》工期变更为开工年日,竣工天。

(三)本协议书是原合同的组成部分,其它条款应按原合同执行,原合同内容与本协议有差异的,以本协议的规定为准。

(四)本补充协议一式三份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程协议书合同 两人合伙做工程协议书篇二

甲方:____________________

乙方:____________________

甲、乙双方经协商一致,同意终止双方于___年___月___日签署的《国电新疆红雁池发电有限公司以大代小热电联产(2×330mw)技改工程全厂区消防工程施工合同》(合同编号:shfd-20xx-4-5-1)(以下简称《施工合同》),现就有关事项约定如下:

一、甲、乙双方同意终止《施工合同》,合同终止后甲、乙双方不再有任何劳务和财务等关系,双方不再享有《施工合同》中约定的任何权利履行任何义务。

二、甲乙双方就乙方已完成的施工工程量已进行核实并确认。

三、就乙方已完成的施工工程量,甲方已支付乙方施工款合计五十三万元(¥530,000.00),之后甲方无义务向乙方支付其余工程款。另乙方已向甲方开具共计50万元的有效发票,余下3万元有效发票乙方应在本协议生效日前向甲方开具。

四、双方同意于本协议生效之日,双方在《施工合同》中约定的权利、义务终止。乙方在合同终止前向甲方及甲方指定的第三方进行工作交接,包括施工所涉及的现有文件、资料、图纸以及乙方已购买但尚未安装的材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等。上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等乙方应全部保留在施工现场,并向甲方或甲方指定的人员移交上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料和设备(但不包含乙方自购的施工工具)等,待双方移交签字确认后由甲方或甲方指定的第三方保管,不再与乙方有任何权利义务关系。

五、甲乙双方不得做出任何可能对施工现场的施工干涉行为。

六、本协议是经双方友好协商后达成的一致意见,因此双方就履行本协议不得有任何争议。

七、本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

八、本协议一式二份,双方各执一份。

甲方:________________________

甲方代表:________________________

签署日期:___年___月___日

乙方:________________________

乙方代表:________________________

签署日期:___年___月___日

工程协议书合同 两人合伙做工程协议书篇三

根据《中华人民共和国安全生产法》第四十条、第四十一条之规定,为了明确甲乙双方的安全管理职责,保障劳务过程中的人身、财产安全,促进劳务承包单位强化安全管理工作,经甲、乙双方协商一致,特签定本协议。

1、劳务项目名称:

2、劳务期限:

(一)甲方责任

1、甲方委派为该项目施工现场安全负责人,负责该项目施工现场的安全监管工作

2、负责施工现场情况介绍和危险源的识别与告知,向乙方签发《安全告知书》,并做好开工前的安全教育及记录。

3、负责施工现场照明电源和安全施工场地的提供,协助施工单位办理停、送电手续和开停设备。

(二)乙方责任

1、乙方委派为该项目施工现场安全员,必须持证上岗,负责该项目施工现场的具体安全管理工作

2、乙方必须提供《营业执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》、主要负责人和安全管理人员的《安全培训合格证书》(原件和复印件)、特种作业人员名单及《操作证》(原件和复印件)、《安全承诺书》、项目负责人的《授权委托书》、《项目安全管理网络图》、《安全施工方案》(必须含有完备的安全措施)、危险作业意外险的保险材料及甲方要求的其他材料,报甲方审阅。

3、乙方与甲方签订安全管理协议后,要服从甲方安全监督管理。严禁乙方将承包的全部或部分工程肢解以后,转包给他人。乙方施人员如出现拒不接受监督以及强令冒险作业,甲方有权终止其承包的劳务活动,直至解除与乙方的劳务关系,造成的损失由乙方全部承担。

4、乙方必须落实劳务人员的劳保防护工作,配齐劳动防护用品。进入现场必须按规定正确佩戴使用好安全帽、安全网和安全带。严禁穿硬底和带钉易滑的鞋、高跟鞋、拖鞋及赤脚进入施工现场。乙方在路上和施工过程中如果出现人身、设备安全事故,乙方承担全部责任。

5、加强安全教育,未经甲方安全教育培训的员工不得上岗作业,违反此规定的,按照规定处罚并令其停工。

6、特种作业人员,必须经过专门的安全技术培训,并持有效资格证上岗操作,无上岗证的(有证而超期未复审的),按有关规定处罚,并责令停工。

7、严格遵守用工安全制度,参加劳务人员的年龄年满18周岁、小于55周岁,确保施工安全

8、架设临时电源线路必须符合安全要求,杜绝各种电源线拖地使用,电气设备要有接地接零保护。电动机械和电动手持工具必须设漏电掉闸保护装置。

9、起重设备必须有限位装置,不准带病运转,不准超负荷作业,不准在运转中维修保养。

10、吊装施工现场等危险区域要设有警戒标志,夜间要红灯示警;建筑工程的楼梯口、通道口必须有防护设施及警示标识。

11、施工结束,乙方要把拆除或毁坏的安全设施恢复好,并将施工现场清理干净,如有剩余材料应通知甲方项目负责人进行回收。

12、乙方在签订本协议的同时要向甲方交纳5%工程额的安全承诺保证金,金额为元,劳务结束后乙方提供,《竣工验收报告》,如乙方未违反协议规定,则全额退还给乙方,否则甲方有权根据情节严重程度,扣留部分直至全部安全承诺保证金。

13、如果发生事故,上报责任属于乙方。

14、本协议未尽事宜,按照国家及地方相关法律、法规执行。

甲方代表部门(盖章):乙方单位(盖章):

(联系电话):(联系电话):

甲方项目负责人(签字):乙方项目负责人(签字):

(联系电话):(联系电话):

甲方安全管理办公室(盖章):乙方安全员签字:

(联系电话):(联系电话):

年月日年月日

工程协议书合同 两人合伙做工程协议书篇四

甲方:

乙方:

为了促进我市有线广播电视事业发展,满足广大群众日益增长的经济和文化生活需要,确保乙方 用户及时、方便收看有线电视。甲乙双方特签订有线电视工程施工协议,具体条款如下:

一、乙方负责建设或无偿提供楼内弱电管道及小区内管道建设。甲方负责从网络中心机房到小区边界的管道建设,负责提供楼房内暗管铺设标准,以适应最新的有线电视网络工程设计要求。

二、甲方负责光缆、电缆线路的设计、施工及设备的购置、安装调试、长期维护等。乙方在用户开通信号前对其辖区内光缆、电缆线路给予义务保护,并在施工时给予全力协助。工程经验收开通信号后,由网络中心维护。

三、施工时间从乙方工程款到账即日起一个月内施工完毕。乙方必须保证甲方施工时,辖区内所有管道畅通,如有不通,由乙方解决,由此造成的延误工期等损失由乙方完全负责。

四、由乙方协调解决甲方有线电视设备用电问题。

五、根据“ ”现竣工情况, 总用户按 户进行计算及费用缴纳。每户初装费¥240 元(贰佰肆拾圆整),共计¥ 元( ),在有线电视工程开工前一次结清。业主入住后,再由业主凭甲方所开具的相关证明到巩义市广播电视网络中心办理开通手续,同时用户需缴纳壹拾贰个月收视维护费(按当时收费标准缴纳)。安装终端数量:壹个/户,费用自用户开通之日起开始计费,之后用户每年按规定缴纳收视维护费。用户若不按时缴纳,电脑将自动停断。

六、开办新业务(加密频道、数字节目、交互电视等)时,另按相关规定标准及办法执行。

七、本协议一式四份,甲、乙双方各执两份,签字盖章后生效。如上级政策变化,按政策精神执行。

甲 方:巩义市广播电视网络中心

负责人:

开户名:

开户行:

开户帐号:

乙方:

负责人:

年 月 日

工程协议书合同 两人合伙做工程协议书篇五

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商,就中石油煤层气保德区块地面工程合作经营事宜,自愿达成如下协议,以资信守:

一、合伙宗旨:共同合作、合法经营、利益共享、风险共担。

二、合作经营项目:xxxxxx地面建设工程。

三、合作经营地点:xx省xx县。

四、出资金额方式:期限垫付。

1、甲方以现金方式出资xxx万元;乙方以现金方式出资xxx万元(主要用于补足前任合伙人撤资款项)。

2、合同签订之日乙方向甲方交付xxx万元投资款,剩余xxx万元乙方须在xxxx年xx月xx日前全额到位。

3、xx年3月31日前应付前任合伙人撤资的xx万利息,双方各承担x万元。

4、乙方垫付xxxx年xx月开工前期全部费用。(回款前)

五、股份划分:甲方 % 、 乙方 %。作为确定盈余分配和债务承担的基矗

六、合作期间甲乙双方的出资为双方共有资产,不得随意请求分割。

七、甲乙双方的任何一方原则上不得中途退撤,任何一方在不给合作事务造成不利影响的前提下可以退出,但须经双方协商认可。

八、甲乙双方的分工、权力与义务:

1、甲方为合作项目的负责人,全面负责合作业务的日常经营与管理,重点负责商务活动及工程的回款工作。费用不得超过工程总额的xx%。

2、乙方负责合作项目的生产,施工、安全工作

3、以甲方公司的名义,在xx县与当地银行开设账户,双方各留印鉴、共同管理。乙方负责施工过程中的财务工作,对于涉及财务、账目以及借款、还款、日常投资等资金使用事项在超过 元额度( 元以下的应各自记账留存凭证定期对账),应许甲乙双方协商一致方可进行。同时,甲乙双方都有对财务账目的监督权利。

九、盈余分配与债务承担:

合作双方共同经营,共同合作、共担风险、共负盈亏。

十、合作任一方违反本协议导致合作损失的,应当对另一方承担。

本协议未尽事宜,双方协商解决。

本协议一式 2 份,甲乙方各执一份,经甲乙方签字画押后生效。

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

工程协议书合同 两人合伙做工程协议书篇六

发包方:

有限公司

以下简称甲方

总承包方:

以下简称乙方

分包方:

以下简称丙方

甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:

一、工程概况

1.工程名称:

有限公司一期消防工程

2.设计单位:

3.工程地点: 路

二、各方职责

甲方:

乙方:

丙方:

技术文件和承包范围

技术文件:

1、(一期工程)施工图

2、建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第 号

3、施工图审查报告

4、(二期工程)消防系统图

5、投标文件(预算书)

承包范围:

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条 工程造价

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价

万元(其中包括如下费用)。

1、总包管理费3%

2、市场价格风险调整的不可预见费用

3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)

4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)

5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。

第二条 工期要求和开工日期

1、工期要求:

主厂房: 天(到 年 月 日止)起始时间要明确

展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

第三条 质量要求和评定标准

1、质量要求:合格并符合消防和设计要求

2、评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条 安全生产规范执行

必须符合国家和杭州市有关规定要求。

第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求

1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。

2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。

第六条 工期、质量保证金

1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金 万元,工期保证金 万元,文明、安全保证金 万元)。

2、项目保证金的支付:

本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金 万元。

3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

第七条 工程价款及支付方式

1、 房屋结顶 天,甲方支付给丙方 万元;

2、 丙方支付给乙方总包管理费 %(

万元);

3、 房屋结顶后,按每月完成工程量的 %支付;

4、 竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %;

5、 余款 万元(其中 万元作为工程保修金),在满一年后支付 万元, 万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

6、 接受工程价款的

单位名称:

帐号:

开户银行:

第八条 工程质量保修

保修期为二年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。

第九条 违约责任及处理

1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金 万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。

2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,

万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

3、安全文明:符合国家和 市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按

元/天计取。

5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次 元/次。

第十一条 其它

1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。

2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。

3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。

5、本协议履行地为本工程所在地。

6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。

甲方:

乙方:

丙方:

代表:

代表:

代表:

年 月

工程协议书合同 两人合伙做工程协议书篇七

委托方:

受托方:

一、委托工程造价咨询单位的工程概况如下

工程名称:九里沟休闲观光大道连接线工程

工程地点:济源市思礼镇

工程规模:详见工程量清单。

咨询业务内容:

1、投标工程量清单的编制及审核;

二、双方约定的付款方式、付款时间和收费标准

本工程的咨询费用按中标价的2‰(千分之贰)计取。工程咨询费用于工程造价咨询单位出具相关发票本工程定标后七日内一次性付清。

三、工程造价咨询单位的责任

1、工程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的有效期内,向业主提供完整、准确的工程造价咨询成果并留有完整、准确的资料档案,以便查证。

2、工程造价咨询单位如因质量低劣或弄虚作假或未经授权人允许向他人透露任何和咨询业务有关的信息,应向业主进行赔偿,赔偿的方式及金额按双方约定 。

四、业主的责任

业主应当履行工程造价咨询委托协议书约定的内容,如有违约责任,应赔偿工程造价咨询单位经济损失,赔偿的方式及金额按双方约定 。

五、争议和仲裁

本协议在执行中如发生争议时,双方应当及时协商解决。如未能达成一致,可提交建设主管部门协调,仍不能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。

六、其它约定事项

七、本协议书正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。双方盖章后生效。

业 主: (盖章) 咨询单位: (盖章)

年 月 日 年 月 日

工程协议书合同 两人合伙做工程协议书篇八

甲方:

乙方(工程资料承包人):

甲方承包的渠县静边电影院综合楼和静边文化站工程,为确保工程质量、快速、优质完成工程任务,现将本工程的工程技术资料承包给乙方,经双方协商达成如下协议:

甲方以包干的方式将渠县静边电影院综合楼静边文化站工程技术资料交由乙方编制和整理。

工程资料包括设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档(承包的分项工程为:土建主体工程、土建内外装饰工程、土建屋面工程、门窗栏杆等工程资料案),本工程不包括所有建筑材料检测送检及实验费(主要包括:钢材、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验、混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验,钢筋的焊接实验;主体结构实体强度检测、室内环境检测、外墙拉拔检测、门窗保温节能检测以及砼外加剂实验),不负责施工单位、建设单位、设计单位、监理单位、地勘单位的所有工程资料签字,只负责甲方提供的原材料的合格证、检验报告等以及送检合格后的资料汇总整理、资料编制、资料备案(含工程竣工图)等所有事项。

1、渠县静边电影院综合楼为总包干价为10000元,其中包括以上包含的资料以及工程竣工图的绘制。

2、渠县静边文化站工程总包干价为6000元,资料包括有围墙隐蔽资料、主体工程全部资料以及工程决算资料。

3、渠县静边电影院综合楼和渠县静边文化站工程总包干价合计16000元(大写:壹万陆千元整)。

1、渠县静边电影院综合楼工程资料合同签定后开始进入工地工作后,甲方付给乙方贰千元整(作为本工程打印、复印费用),基础验收验收合格资料同步完成经验收合格,乙方资料款付至3000元,主体完工验收合格,资料同步完成经验收合格,乙方资料款付至7000元,竣工验收完成,资料同步完成经验收合格,乙方资料款付到9000元,竣工验收资料备案完成后,备案一周内一次性付清乙方各余下全部资料费1000元(如由于建设单位或其它各专业配套单位资料不齐全等原因无法及时备案,则甲方在竣工验收一个月内付清余款,但乙方有义务在资料备齐后完成备案)。

2、渠县静边文化站工程资料完成后付乙方工程资料费用为4000元,竣工结算资料完成后付完余款20xx元。

1、提供乙方完整的设计图纸及设计变更资料。

2、甲方向乙方提供所有建筑材料出厂合格证、检验报告和施工单位检测资料(主要包括:钢材、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验、混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验,钢筋的焊接实验;主体结构实体强度检测、室内环境检测、外墙拉拔检测、门窗保温节能检测以及砼外加剂实验)。

2、协助乙方收集本工程所需的相关手续。

甲方:

乙方:

工程协议书合同 两人合伙做工程协议书篇九

发包单位(以下简称甲方):

承包单位(以下简称乙方):

1、工程地址:天津市华苑产业区(环外)海泰南北大街15号要求内。

2、工程主要内容:厂房维护、设施维护和检修的施工工程。

自20xx年1月1日起开工至20xx年12月31日止。

根据国家《安全生产法》和天津市有关规程、规定,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全。经双方平等协商一致同意,在双方在签订工程合同的同时,签订本协议,双方必须严格执行。具体条款如下:

1. 向乙方介绍承包项目作业环境,企业生产特点、工艺、危险源点、厂规厂法及各项安全制度,协助乙方做好安全教育

2. 提供必要的安全作业条件,按规定程序开具动火、动土、动气、动水、临时用电和进入容器作业票。

3. 甲方要为乙方提供安全,可靠的一次电源设施。

4. 甲方安全巡检人员,在乙方作业现场发现违章行为和安全隐患,有权制止乙方并责令乙方停工整改。由此造成的损失由乙方承担。

5. 检查乙方特种作业持证上岗情况,有权制止无证操作现象。

6. 根据厂规厂法中有关规定,对乙方违章行为进行经济处罚。

7. 合同执行完毕甲、乙双方确认无劳动安全纠纷,方可财务结算。

1. 乙方严格遵守甲方的厂规厂法、及各项安全管理制度,严格履行甲方特种作业工作票制度,按规定程序开具动火、动土、动气、动水、临时用电和进入容器作业票后方可作业,并指派专人负责现场监护。

2. 根据工程项目制定安全施工方案,并征求甲方意见。

3. 所带机具、设备要符合安全要求,安全附件齐全可靠,主动接受甲方检查验证。

4. 现场施工人员,应穿戴符合要求的防护用品,特种作业人员必须持证上岗。

5. 要坚持文明施工,危险作业区应设警示标志,要配备专职安全检查人员负责现场。

6. 乙方在施工作业中发生人身伤亡事故或造成甲方或第三方人员伤亡事故,均由乙方负责。如造成甲方或第三方的损失,乙方要承担赔偿责任。

以上协议于20xx 年1月 1日双方盖章后生效,双方必须共同遵守。

甲方单位(发包)

(公章)

甲方负责人签字:

年月

乙方单位(承包) (公章)

乙方负责人签字:

年月

工程协议书合同 两人合伙做工程协议书篇十

甲方:________

乙方:________

签订地点:________

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经过充分协商,就富县采油厂事宜达成以下合同条款,双方共同遵守。

依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开工日期如下:20xx年月日开工,20xx年月日竣工。

1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》,建筑工程质量管理条例,建筑工程安全生产条例,公路工程强制性标准条文,建筑工程质量保修办法,陕西省建筑市场管理条例,建筑工程工程量清单计划规范。

2、按本工程设计图纸和预算要求施工,工程完成交工后,甲方不做任何修缮和建设就能投入使用。

(一)甲方必须在签订合同后及时为乙方提供工程设计或工程要求说明。

(二)工程竣工后,由甲方组织相关科室人员依据国家有关施工规范、验收规范和质量标准及时进行验收,验收合格后,接收该建设工程。

(三)因乙方原因,致使建设工程质量不符合规定的,甲方有权要求乙方在合理的期限内无偿维修和返工。

(一)乙方承包的建设工程,应当自行组织完成,不得倒手转包。

(二)乙方应当全面负责施工现场安全管理,采取安全防范措施,做好各种安全、环保、消防预防应急预案、森林防火和森林保护工作,遵守操作规程,不得违章指挥,违章作业。如在施工中发生任何事故,其责任和损失全部由乙方承担,甲方不承担任何责任和费用。

(三)接受甲方检查和监督。

(四)做好施工原始记录,按甲方要求的工程资料的样式及填写方式,汇集施工技术资料,提供给甲方两套。

工程量按施工图和现场签证计算,结算按定额计价方式执行,不计取各项规费。最终结算价以甲方或甲方上级单位审计部门的审定价为准,定额文件、取费标准和审计期限均按甲方内部规定执行。

待工程竣工验收合格,决算审计后,按厂有关财务制度付款,发包人付至审定价的85%;留审定价的15%作为质量保修金,质量保修金自工程竣工之日起满一年后无质量问题返还,保修金不计利息。乙方应当提供甲方财务部门要求的正规发票,否则甲方有权拒付工程款。

1.甲乙双方应严格遵守合同规定的条款,任何一方违约将按照有关法律、法规追究违约责任。

2.本工程以甲方验收通过为竣工,乙方交工迟延的,每迟延一日向甲方支付合同总价款千分之一的违约金,迟延超过九十日甲方有权解除合同

3、有下列情况之一,经甲方书面签证确认后,工期可以顺延:

(1)因甲方原因影响开工;

(2)工程量有较大的增加;

(3)不可抗力;

(4)甲方同意工期顺延的其他情况。

非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方应承担违约责任和因此造成的甲方损失。

合同一式陆份,甲方执肆份、乙方执贰份,经双方签字盖章后生效。

合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的可提交当地人民法院诉讼解决。

(一)乙方应严格按照厂油田基础建设质量标准和工程规划图要求进行施工。因乙方造成的所有事件和损失全部由乙方承担解决,甲方概不负责。

(二)采购全部材料设备必须经甲方认质认价,验收合格后方可使用。

(三)质保期内工程出现问题,乙方在接到维修通知后3日内

派人维修,否则甲方可委托其它单位维修,因乙方原因造成维修费用,甲方在质保金扣除,不足部分乙方支付,质保期满后工程无任何质量问题,甲方返还乙方预留质保金。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程协议书合同 两人合伙做工程协议书篇十一

合同编号:xxxx

发包方中国xxxx公司(以下简称甲方)

承包方上海xxx通讯有限公司(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和xx部规【20xx】xx号文件等有关法律法规的规定,经双方协商一致,确定以下工程采用xxxx。

承包方式,签订本合同,并严肃履行。

1、工程编号:

2、工程名称:

3、本合同共包含项单项工程。

合同标的额的确定按以下第(6)方式计价。

(1)包工包料的工程,按设计预算暂定为元,工程完工后按审定的实际工程量计算。材料单价按实际情况计算。

(2)招标的工程,按中标的价元及实际完成的工程量办理结算。

(3)按本合同的价款元,一次包定。

(4)包工不包料工程,按设计预算定额暂定为元,完工后按审定的实际工程量结算。

(5)加急工程,因设计预算未出版而先行施工的,按审定后设计预算和实际工程量结算。

(6)包工不包料工程,按设计预算定额暂定为xxx元(其中安全生产费为xx元)。人工单价:(技工)xx元,人工单价:(普工)xx元。实际完成的工程量有变更的,按甲乙双方共同确认的变更后的工程量进行结算。结算合同价以审定的工程价为准。

工程竣工验收后,施工结算金额以内部审计部门审定金额为付款依据,一次结清。(若此项目委托监理公司进行工程监理,则需监理审核确认后支付款项)

全部工程自xx开工,至xx竣工,经历总工期x天。施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商并备案。

(1)由于不可抗拒力原因,而被迫停工者;

(2)甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;

(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求、而被迫停工不能顺利施工者。

双方经协商,施工前分别按下列要求按时、按质完成准备工作

甲方:

乙方:

发包方:(盖章)承包方:(盖章)

负责人: (签字)负责人: (签字)

经办人: (签字)经办人: (签字)

单位地址: 单位地址:

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

电话: 电话:

签订日期: 签订日期:

工程协议书合同 两人合伙做工程协议书篇十二

出租人:________________

承租人:________________

出租人向承租人出租人民防空工程,经双方协商,签订本合同

第一条 人民防空工程状况

人民防空工程座落: 市(县) 区(镇)

工程名称: 建筑面积:

邮政编码: 使用面积:

工程质量状况:

租赁用途:

第二条 租赁期限

从 年 月 日起至 年 月 日止。

合同生效后 天内出租人将工程交付承租人。

第三条 人民防空工程使用费和使用费缴纳时间、方式

1、人民防空工程使用费每平方米(每个柜台、店铺)每月 元,共计 元;

2、使用费缴纳时间与方式:

第四条 租赁期间工程维修

租赁期间工程维修由出租人负责。出租人的维修范围包括:工程主体结构,防护和主要风、水、电设备设施,保障承租人正常使用。出租人维修工程时,承租人应予以协助。

出租人也可委托承租人就其中某一项进行维修;维修费用由出租人负责或抵付人民防空工程使用费,也可约定解决方式。

租赁期间工程维修由承租人负责的,其维修范围和费用负担由双方在本合同第十三条中约定。

第五条 工程租赁期间的水、电、暖、通信、费用由承租人负担。

第六条 租赁工程的装修

工程租赁期内;承租人经出租人同意,可以对工程按使用需要进行装修。装修方案和施工图纸必须经人民防空主管部门审核同意后方可组织施工。承租人未经出租人同意对工程进行装修,自行承担由此引起的一切责任。租赁合同期满,对工程装修的处理: 。

第七条 工程租赁期内;承租人经出租人同意;可以按使用需要改善或者增设他物;改善或者增设他物的范围: 。

租赁合同期满,改善或者增设他物的处理: 。

第八条 出租人与承租人的变更

1、出租人将工程所有权转让给第三人;本合同在租赁期间对受让第三人继续有效。

2、承租人因经营需要,经出租人同意,在办理有关手续后,可将工程转租给第三人使用。

第九条 工程租赁用途的变更

工程租赁期内,承租人应当保持工程符合本合同约定的用途;如需变更用途,应当书面报经出租人同意,双方签订补充协议或者重新签订合同

第十条 租赁合同的解除

一、承租人有下列情形之一的,出租人有权解除合同

1、拖欠工程使用费达到 天或者拖欠水电费达到 天以上的;

2、擅自将工程使用权转让的;

3、未经出租人同意,擅自对工程进行装修改造的;

4、未经出租人同意,擅自改变租赁用途的`;

5、利用工程进行非法活动的。

二、出租人有下列情形之一的,承租人有权解除合同

1、逾期 天未交付工程供承租人使用的;

2、提供的工程不符合合同约定条件,不能正常使用的;

3、在本合同约定的维修范围内未尽维修责任,使承租人无法正常使用的。

第十一条 违约责任

一、出租人责任

1、未按时提供合同约定条件的工程,负责赔偿由此给承租人造成的损失;

2、未按时(或按本合同约定)维修工程,偿付违约金 元;

3、除不可抗力因素外;因工程主体结构、造成承租人人身受到伤害或者财产损毁的,负责赔偿损失。

二、承租人责任

1、未按时缴纳人民防空工程使用费,应如数补缴,并按每天千分之二的比例加收滞纳金;

2、由于使用不当或其他承租人原因造成工程损坏及发生安全事故的;负责修复并赔偿损失;

3、未经出租人同意,擅自对工程进行装修改造的;负责按出租人要求恢复原状并赔偿损失;

4、逾期不归还人民防空工程使用权,除补缴人民防空工程使用费外,偿付违约金 元。

三、因国家战备需要终止合同,出租人不负赔偿责任。

第十二条 合同争议解决方式

合同在履行过程中发生争议,同当事人双方协商解决。协商不成的,按下列第 种方式解决:

1、提交仲裁委员会仲裁;

2、依法向人民法院起诉。

第十三条 其他约定事项

1、任何一方需要提前解除或续签合同,应提前 天与对方协商。

第十四条 本合同未尽事宜,按国家有关法律和行政法规,由双方协商作出补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十五条 承租人在本合同签订后5个工作日内,应当到工程所在地人民防空主管部门办理《人民防空工程平时使用证》。承租人取得使用证后本合同生效。

出租人(盖章) 承租人(盖章)

地址: 地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

电话:电话:

签订地点:

签订日期:

工程协议书合同 两人合伙做工程协议书篇十三

合伙人(以下简称甲方):____________

身份证号码:________________

合伙人(以下简称乙方):____________

身份证号码:________________

甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围

合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例

1、甲方以现金出资,出资额为人民币______万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例____%。

2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占____%。

五、盈余分配与债务承担

1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配;

2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。

六、退伙

合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

七、权利与义务

1、甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;

2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;

3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为

1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动

2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满

合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。

十、纠纷解决

合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

十一、生效及补充

1、本协议自各方签字后生效,各方各执一份;

2、未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。

甲方:____________

联系方式:________________

乙方:____________

联系方式:________________

签订日期:_______年_____月_____日

工程协议书合同 两人合伙做工程协议书篇十四

甲方:

乙方:

甲乙双方按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规,为明确双方在工程承包中的权利、责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经双方协商达成以下协议:

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地址:

3、工程范围:土石方钻孔、二氧化碳破碎,二次破碎,装车另算。

4、总工程量:

5、开工时间:

6、工期:

7、破碎规格:岩石直经不大于

二、工程单价以及付款方式:

1、工程单价:每吨 元人民币。

2、计算方式:按实际车辆过磅重量为准。

3、付款方式:每吨结算壹次,全额付清。

三、甲方责任

1、在乙方开工前,须将三相电供到二氧化碳工作室,不低于150个千瓦。其费用由甲方承担。每月电费由乙方自行支付。

2、负责乙方所有机械设备的停放场地,其费用甲方承担。

3、保证工程真实、有效,由此造成的一切经济责任,法律责任由甲方承担。

4、负责相关该工程的施工许可手续以及坐标,水准点,红外线位置和交验手续,坐标、水准点出现差错由甲方承担损失。

5、负责协调当地政府,有关部门及社会关系,确保工程顺利进行。

6、手续不齐全或不具备,老百姓堵工,政府部门检查等原因造成乙方无法施工,石料不及时运走而造成乙方无法施工,油料供应不及时造成乙方无法施工,停电或电力不够造成乙方无法施工,甲方没按合同支付工程款致使乙方资金不足而造成无法施工,外部人员扰乱造成乙方无法施工等上述原因,由甲方承担一切经济和法律责任,并补偿乙方停工损失,补偿标准:钻机每天壹仟元;挖机每天壹仟伍佰元;二氧化碳机器每天壹仟元;人工每天贰佰元(上述机械指每天每台的补偿,人工指每天每人的补偿标准)上述原因致使

乙方无法施工2小时开始计算,累计到停工10小时为一天,则按每天的补偿标准补偿给乙方,累计不足10小时不算损失费用。

7、油料运输到乙方指定位置,提供油罐储存(油罐费用由甲方承担),油料价格不高于市场价,在乙方的工程款中扣出。油料质量需达标,低于市场

8、由施工造成的振动、灰尘污染、噪音污染,由主负责处理。

9、不可抗力因素,如:地震、海啸、自然灾害等原因,双方均不承担对方的损失。

10、主便道(指运输石料的便道)的修整和维护,表层植物、电线及其他的清理、泥土的清理等等概由甲方承担石料的转运及其多次转运、石料的场地概由甲方负责,在装车和石料转运时须将乙方的工作面预留好并清理地表面的泥土及碎屑。由上述造成乙方损失和停工概由甲方负责停工补偿标准按第三项第6条的标准补偿给乙方。

四、乙方责任

1、积极配合甲方做好工程施工相关工作,做到安全、文明。

2、施工过程中乙方有责任和义务与甲方共同商议,采取合理的施工方案及合理化建议,不得擅做主张。

3、保证工程施工技术力量的可投入及项目管理成员的完整性。

4、施工现场做到整洁有序,达到文明标准化施工。

5、乙方必须按照相关规定采取严格的安全措施,并购买相关人员的人身意外险,相关人员须持证入场,确保安全文明施工,如乙方自身原因发生的安全事故一切法律和经济责任概由乙方负责。

五、工程延误及工程变更

1、如甲方原因造成工程延续,其损失由甲方承担,标准按第三项第6条执行补偿给乙方,乙方有权终止合同

2、工程变更,须经双方签字认可,另行签订补充协议。如工程变更造成乙方无法施工(无法施工具体指:价格不合理,技术质量要求超过乙方现有技术,工程量过少致使乙方无法收回成本及甲方不合理要求)上述原因甲方承担一切经济法律责任。结清乙方工程款并按第三项第7条标准补偿乙方停工损失。

六、合同违约

1、甲方未按合同支付工程款,超过24小时,乙方有权单方面停工(停工损失按第三项第6条的标准由甲方补偿给乙方),乙方有权利变买石料直至工程款结清和停工损失结清,乙方有权利终止合同,结清乙方工程款(同时乙方有权变卖石料直至工程款和停工损失结清),乙方有权利向甲方收取国家标准2至3倍的利息。

2、非乙方原因造成的停工、延误、窝工、误工等,所有经济法律责任由甲方承担。停工延误的经济补偿标准按第三项第6条执行,由甲方补偿给乙方,并且乙方享有第六项

第1条所述权利,窝工、误工按实际成本翻倍由甲方补偿给乙方。

3、乙方未按合同相关条例条款执行以及施工,甲方有权利终止本合同

七、合同争议

合同未尽事宜,甲乙双方协商解决,并签订补充协议或附件,补充协议和附件签订后与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,签字、画押或盖章后生效,具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

身份证:

身份证:

电话:

电话:

银行账号:

银行账号:

年月日

年月日

标签:2023年 工程 协议书 合同 两人 合伙 做工 十四

猜你喜欢